Zmluva o dielo vzor
Hľadáte vzor zmluvy o dielo?
Stiahnite si zadarmo zmluvu o dielo vo Worde alebo v PDF.
Podľa Obchodného aj Občianskeho zákonníka a na stavebné práce.
Dôležité upozornenie!
Prejdite na povinnú e-Fakturáciu s FLOWii
Od roku 2027 bude e-fakturácia povinná pre všetkých platiteľov DPH pri vybraných tuzemských transakciách na Slovensku.
Zmluva o dielo vzor na stiahnutie zadarmo
Vyskúšajte fakturáciu s FLOWii pre 1 používateľa zadarmo
S FLOWii šetríte čas aj peniaze.
A máte väčšiu istotu, že faktúra bude v súlade so zákonom.
- Automatické vyplnenie zákazníckych údajov
- Prehľad o neuhradených faktúrach a automatické pripomienky
- Profesionálny dizajn dokumentov
- Všetky faktúry na jednom mieste
- Fakturácia priamo z mobilu alebo počítača
Ako najlepšie vystaviť faktúru zadarmo?
Postup, ako vystaviť faktúru, nájdete v tomto videu. Pomôže vám online fakturačný program FLOWii, ktorý je zadarmo.
Čo musí obsahovať zmluva o dielo?
Zmluvu o dielo upravuje Obchodný zákonník (§ 536 a nasl.), ak ju uzatvárajú podnikatelia pri podnikaní, a Občiansky zákonník (§ 631 a nasl.) v ostatných prípadoch. Aby bola zmluva jasná a v prípade sporu obstála, mala by obsahovať najmä:
- Zmluvné strany: obchodné meno alebo meno, sídlo či adresa, IČO, DIČ a kto zmluvu podpisuje.
- Predmet diela: čo presne sa má urobiť, v akom rozsahu a z akého materiálu. Podrobnosti dajte do prílohy.
- Cena diela: pevná suma, rozpočet alebo spôsob výpočtu, s DPH alebo bez nej.
- Termín a miesto plnenia: kedy sa začne, kedy sa dielo odovzdá a kde.
- Platobné podmienky: zálohy, splatnosť faktúr a prípadné zádržné.
- Odovzdanie diela: ako sa dielo prevezme, ideálne preberacím protokolom.
- Záruka a vady: dĺžka záruky a lehota na odstránenie vád.
- Zmluvné pokuty: za omeškanie s dokončením diela alebo s platbou.
- Odstúpenie od zmluvy: kedy ho môže ktorákoľvek strana použiť.
- Podpisy oboch zmluvných strán.
Pri zmluve podľa Obchodného zákonníka musí byť cena dohodnutá alebo aspoň určený spôsob jej výpočtu. Výnimkou je, ak strany výslovne chcú uzavrieť zmluvu aj bez určenia ceny.
Zmluva o dielo vo Worde alebo zákazka vo FLOWii?
| Vzor zmluvy | Projektový manažment | |
| 1. Úprava podmienok zmluvy | ✅ | ✅ |
| 2. Evidencia zákazky a termínov | ❌ | ✅ |
| 3. Úlohy a harmonogram pre tím | ❌ | ✅ |
| 4. Prílohy a preberací protokol pri zákazke | ❌ | ✅ |
| 5. Zálohové a konečné faktúry k dielu | ❌ | ✅ |
| 6. Fakturácia zadarmo pre 1 používateľa | ❌ | ✅ |
Cena
Koľko vás bude stáť fakturačný program?
Fakturáciu vo FLOWii môžete pre 1 používateľa využívať úplne ZADARMO.
Kompletná fakturácia stojí 6 € mesačne alebo 5,10 € pri ročnej platbe za používateľa.
Podrobnosti o ďalších funkciách nájdete v našom cenníku.
Formáty faktúr na stiahnutie
Typy faktúr na stiahnutie
Formáty cenových ponúk na stiahnutie
Formáty dodacích listov na stiahnutie
Ďalšie pracovné dokumenty
Najčastejšie otázky o zmluve o dielo (FAQ)
Čo je zmluva o dielo?
Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu. Dielom je napríklad zhotovenie veci, oprava, montáž, údržba alebo iná činnosť s konkrétnym výsledkom.
Kedy sa zmluva o dielo riadi Obchodným a kedy Občianskym zákonníkom?
Ak sú obe strany podnikatelia a zmluva súvisí s ich podnikaním, riadi sa Obchodným zákonníkom. Ak je objednávateľom súkromná osoba, napríklad pri rekonštrukcii bytu, zmluva sa spravidla riadi Občianskym zákonníkom.
Strany si môžu písomne dohodnúť, že sa ich vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom. Pri zmluve so spotrebiteľom to však nesmie zhoršiť jeho postavenie.
Musí byť zmluva o dielo písomná?
Zákon písomnú formu všeobecne nevyžaduje, zmluvu možno uzavrieť aj ústne. Písomná zmluva je však jediný spoľahlivý dôkaz o tom, čo ste dohodli. Pri väčších zákazkách ju odporúčame vždy.
Kedy stačí jednoduchá zmluva o dielo?
Pri menších zákazkách, ako je oprava, montáž alebo maľovanie. Stačí v nej dohodnúť predmet, cenu, termín a spôsob platby. Jednoduchú zmluvu o dielo si stiahnete vyššie vo Worde aj v PDF.
Ako zdaniť príjem zo zmluvy o dielo, ak ju robí fyzická osoba bez živnosti?
Príjem fyzickej osoby bez živnosti sa spravidla považuje za ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Príležitostné príjmy do 500 € za rok sú od dane oslobodené, sumu nad tento limit uvádzate v daňovom priznaní.
Ak takúto prácu robíte pravidelne, zvážte živnosť. Pri ostatných príjmoch si overte aj povinnosti voči zdravotnej poisťovni.
Na čo si dať pozor pri zmluve o dielo so živnostníkom?
Overte si, že má živnosť na danú činnosť, dohodnite cenu s DPH alebo bez nej a nechajte si dielo vyfakturovať. Zmluva nesmie zakrývať závislú prácu, teda pravidelnú prácu podľa vašich pokynov, v určenom čase a na vašich prostriedkoch. Takýto vzťah môže inšpekcia práce posúdiť ako nelegálne zamestnávanie.
Čo je rámcová zmluva o dielo?
Rámcová zmluva upravuje spoločné podmienky pre viac zákaziek, napríklad ceny, záruky a platby. Jednotlivé zákazky potom zadávate objednávkami. Hodí sa pri opakovanej spolupráci, napríklad pri servise alebo údržbe.
Čo robiť, ak sa zhotoviteľ omešká s dielom?
Ak ste si v zmluve dohodli zmluvnú pokutu, môžete ju požadovať. Pri podstatnom omeškaní môžete od zmluvy odstúpiť. Preto do zmluvy vždy píšte konkrétny dátum dokončenia a výšku pokuty za deň omeškania.
Ako fakturovať dielo?
Bežne sa vystaví zálohová faktúra pri podpise zmluvy a konečná faktúra po odovzdaní diela, v ktorej sa záloha odpočíta. Vo FLOWii vystavíte faktúry online a priradíte ich priamo k zákazke.
Čo pridať do zmluvy o dielo na stavebné práce?
Odovzdanie staveniska, harmonogram, vedenie stavebného denníka, zádržné a záruku. Pri stavebných prácach medzi platiteľmi DPH sa často uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti. Priebeh prác si zapisujte do stavebného denníka a stavbu odovzdajte preberacím protokolom.
Čo hovoria naši zákazníci o FLOWii
Ich skúsenosti a výsledky nájdete v prípadových štúdiách.
Mobil a tablet
FLOWii aj vo vašom smartfóne
Responzívna verzia FLOWii vám umožní pracovať pohodlne z akéhokoľvek zariadenia, či už používate počítač, tablet alebo smartfón.
